1.    Предмет договора

1.1.    Поставщик обязуется  поставить товар, а Покупатель принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  Цена, номенклатура, количество, качество, технические характеристики, а также график и условия поставки  предусматриваются в согласованных сторонами спецификациях, которые являются неотъемлемой частью договора.

2. Тара и упаковка

2.1.  Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его с учетом перегрузки, транспортировки и хранения.

3. Качество товара

3.1.     Поставляемый товар должен соответствовать действующим стандартам (ГОСТам) и техническим условиям (ТУ). Качество продукции Поставщик подтверждает документом о качестве  (сертификатом).  
3.2.     Поставляемый товар сопровождается документом о  качестве, счет-фактурой,   накладной (торг 12),Товарно-транспортной накладной (ТТН), сертификатом качества, паспортом товара с инструкцией по эксплуатации и обслуживания на русском языке, включая паспорт на электродвигатель.
3.3.     Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции по количеству и качеству № П-6 и № П-7.  При обнаружении недостачи, несоответствия качества товара обязателен вызов представителя  стороны, отгрузившей товар, для участия в совместной приемке.
Поставщик должен обеспечить явку своего представителя для проведения совместной приемки и составления акта о ее результатах не позднее  5 (пяти) календарных дней с момента получения вызова от Покупателя. В противном случае Покупатель имеет право осуществить приемку товара в одностороннем порядке.

4. Порядок отгрузки

4.1.    Поставка товара в адрес Покупателя производится на основании заявки Покупателя на получение товара с обязательным указанием отгрузочных реквизитов.
4.2      Отправка товара производится ж/д. транспортом или автотранспортом , если иное не установлено сторонами в соответствующей спецификации.
4.3.    Отгрузка товара осуществляется в сроки согласованные сторонами в   спецификациях, которые являются неотъемлемой частью договора.

5. Порядок расчетов

5.1 Расчет за товар производится в сроки, установленные сторонами в соответствующей спецификации, путем перечисления на расчетный счет Поставщика  стоимости товара   на основании счета на предоплату, выставленного Поставщиком Покупателю.
5.2  Цена товара остается неизменной в течение срока, указанного в счете на оплату Поставщика.
5.3 В случае, если транспортные услуги будут оказываться силами Поставщика, то расходы на транспортные услуги оплачиваются Покупателем только при документальном подтверждении их размера.

 

6.    Гарантийные обязательства

6.1.    Гарантия на товар - 12 месяцев со дня запуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента получения товара Покупателем, при условии правильной эксплуатации, транспортировки и хранения.

 

7.    Ответственность сторон

7.1.    За просрочку поставки, недопоставку товара в установленный в спецификации срок  Покупатель имеет право взыскать неустойку в размере 0,05% стоимости просроченного или недопоставленного товара за каждый день просрочки.

7.2.    При несвоевременной оплате Поставщик имеет право взыскать неустойку в размере 0,05% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
7.3.    Если товар окажется несоответствующим п.п.3.1, то Поставщик обязан по первому требованию Покупателя, но не позднее 20 дней со дня поставки,  за свой счет заменить его на качественный, при этом все расходы, в т.ч. транспортные, связанные с заменой товара, несет Поставщик.
7.4.    Поставщик (Покупатель) обязан в 5-дневный срок информировать Покупателя (Поставщика) об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в Договоре.

                                                                  
8. Форс-мажор

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих значительное влияние на выполнение в срок обязательств сторонами по настоящему договору и находящихся вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.

8.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

 

9. Заключительные положения.

9.1  Настоящий договор может быть изменен или расторгнут только по письменному соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.2.  Настоящий договор, а так же любые Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к нему могут быть подписаны уполномоченными на то лицами как от руки, так и с использованием факсимильного воспроизведения подписи (далее – факсимиле). Стороны договорились, что для них копии договора, а также любые Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к нему, полученные по факсимильной связи с печатями и подписями уполномоченных лиц являются его неотъемлемыми частями. Передача оригиналов  договоров, а также любых Приложений, Актов и Дополнительных соглашений к нему, переданных по факсу, является обязательной и производится по почте или курьером не позднее 5 календарных дней с момента подписания.

9.3. Споры, возникшие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, разрешаются с соблюдением претензионного порядка урегулирования, в Арбитражном суде по месту нахождения истца. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии.